源利国际城桩基工程分包施工招标文件 doc（正式版）

5、承包方应服从发包方、建设单位、监理单位的指导、安排、检查及各项规章制度，若违反质量、安全、文明施工等有关规定，发包方和监理均可做出每次1000-3000元的罚款。

6、承包方严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理要及时有效，做到工完场清。保证施工现场整洁有序。

7、承包方在其所承包的工程竣工验收合格之日起10日内，必须将全部施工人员、机械设备、材料等撤离现场。同时，施工现场应保持场地平整、整洁，否则发包方不履行与承包方的结算义务。 8、承包方在进场前应出示所有工人的上岗证书原件，经发包方核实并复印存档后返还承包方原件。 九、违约责任

1、发包方违约责任

1.1由于发包方原因造成停工、窝工时工期相应顺延。

1.2由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方承担。

2、承包方违约责任

2.1因承包方责任造成质量缺陷，其损失由承包方承担。如承包方造成工期延误，工期延误达10日以上发包方可以终止合同，终止合同后实行先退场再清算。清算由监理单位、发包方、承包方共同对已完成的工程量进行签认。单价按合同单价的50%结算。

2.2如承包方责任发生质量事故时，必须无条件在3日内退出施工

- 25 -

现场。发包方不予结算，同时保留追究损失的权利。

2.3承包方未按发包方选定的施工队伍进场或私自将工程转包，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂不安排施工任务（窝工损失承包方自负），并书面通知承包方，直至终止合同。

2.4承包方对本工程施工力量不足或达不到发包方进度要求，承包方与发包方的合同解除，发包方有权再次发包。合同解除后的清算，比照合同终止结算进行。

十、合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。如一方不愿和解、调解或调解不成的，可通过诉讼的形式，以法律的途径在工程所在地人民法院解决。 十一、合同的生效与终止

1、本合同正本两份，副本两份，具有同等法律效力。双方各执正本一份，副本一份，经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效（法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明）。

2、本合同在完成分项工程分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

3、本合同因解除而终止或因延误工期而终止。

4、本合同未尽事宜经双方协商后，可在本合同之外签订补充协议。 第十二条 增订条款

本合同签订前，承包方须交纳履约保证金（大写） 壹拾万 元，（小写） 10万 元。工程竣工并经施工单位、勘察单位、设计

- 26 -

单位、监理单位、建设单位等五方责任主体验收合格后，一次性返还给承包方（不计取利息）。

- 27 -