新施工工程合同

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通条款 。 （2）发包人完成支付的期限： 按通用条款 。 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 按通用条款 。 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； （2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。 15.4保修 15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按国家相关规定 。 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。 16. 违约

16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款 。 （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款 。

（7）其他： / 。 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 按通用条款 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 。

16.2.2承包人违约的责任

1)承包人在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品。

3)承包人已进行现场勘察，并将从发包人指定的水、电接口接至施工现场的电缆、水管等材料及施工费用考虑在投标报价中，费用包干；施工过程中所用水、电均由总包单位向建设单位协调，分包单位用的水、电费用按决算价中金额扣除给总承包单位,统一由总承包单位交建设单位,单价按定额单价计算。

4)承包人在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行。

5)承包人必须到现场进行勘察向发包人了解施工现状，充分考虑本工程施工中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从发包人安排和管理。

7)为有效控制结算高估冒算行为，承包单位必须承诺：承担审计核减额超过10%部分的审核费用。因发

包人未按期签证或会办等非承包人因素产生的核减额除外。

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按合同约定 。 16.2.3 因承包人违约解除合同 按通用条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按通用条款 。 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款 。 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按通用条款 。 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款 。 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款 。 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。 选定争议评审员的期限： / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决： （1）向 盐城市 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 人民法院起诉。