装饰公司定义

停工或窝工一天，发包人支付给承包人 1000 元。发包人不按合同的

约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人 1000 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总

价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和 工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由 此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成 空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包 人负责。

7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止 协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条；争议解决

1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一 份。

2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调 解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工

程所在地人民法院起诉。

发包方（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________

发包方电话 承包方电话

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

预算折叠编辑本段

1、设计账：委托他人设计要挑行家，设计费占整个装修费的 5-

20%。

2、材料账：2013 的装修材料已是产品化流水作业，装修已成模式，

跑三个建材市场，就可询到底价。但首先应让装修公司列出详细的

用料菜单，标定市场的大概价格，以备采料时侃价。其次，让装修

公司估算出各种装修材料的用量，规定余亏的比例，以防装修公司

偷工减料。

3、询价：询价其实就是侃价，在装修材料市场上，买卖可讨价还价， 询价目的就是探清材料的底价。

4、预算：在设计和问明价格的基础上，与装修者一同预算出整个装 修的材料费用。

5、时间账：装修前一定要留出足够的时间把设计、用料、询价和预 算做到位，前期准备得越充分，装修的速度才能越快。在时间安排

上，对于自己备料的来说，更要安排好采料顺序，先后顺序与装修

进程应同步并略有提前，不能现用现买，防止误了工期。

6、权益账：签订装修合同，内容应包括使用的材料，指定品牌以及 双方认同的价格。签定合同时一定要注意装修验收后，出了问题，

甲方在规定时限内应负责任，合同中应注明这一点。