《工程招投标与合同管理》(精)

2、工期索赔的必要条件有哪些？如何计算？

3、简述我国建设工程招标的程序和主要工作内容。

《工程招投标与合同管理》结欠补考卷答案

一、名词解释

1、 是经济合同的一种，是广义承揽合同中一种，它是一种诺成合同、有偿合同，

它是承包人按照发包人的要求完成工程建设，交付竣工工程，发包人向承包人付报酬的合同。

2、 是一种商业交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或

供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。

3、 是指招标人一招标公告方式邀请不特定的法人或其他组织投标。

4、 是指投标人根据所掌握的信息，按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得

工程承包权的法律活动。

二、填空题

1、 接受投标、评标、签订承发包合同 2、 30

3、 扩大标价法、敝口升级报价法、亏本报价法、不平衡报价法 4、 择优性、平等性、限制性

5、 固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同 6、 48小时

7、 工期索赔、经济索赔 8、 公正、及时、其他 三、选择题

A C A D D B D B B C A 四、简答题

1、 答：1、合同第一性原则2、合同平等、自愿原则3、合同的法律原则4、诚

实信用原则5、公平合理原则。

2、 答：1、督促建设单位重视并做好工程建设的前期工作，从根本上改正了“边

勘察、边设计、边施工”的做法，促进了落实征地、设计、筹资等工作。2、有利于节约建设资金，提高投资的经济效益。3、增强了设计单位的经济责任，促使设计人员注意设计方案的经济性4、增强了监理单位的责任感。5、促使建筑企业改善经营管理，在市场竞争中求得生存和发展。6、使建筑产品交换走上商品化轨道，确立了建筑产品是商品的地位。

3、 答：1、授予监理人权限的权利。2、对其他合同承包人的选定权。3、委托监

理工程重大事项的决定权。4、对监理人履行合同的监督控制权。

4、 答：1、投标人了解招标信息，申请投标。2、接受招标人的资质审查。3、购

买招标文件及有关技术资料。4、参加现场踏勘，并对有关疑问提出质询。5、编制投标书及报价。6、参加开标会议。7、接受中标通知书，与招标人签订合同。

五、问答题

1、答：合同当事人在履行施工合同同时发生争议，可以和解或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。和解或调解不成的，双方可以约定一种方式解决争议。一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二中方式；向有关管辖权的人民法院起诉。如果当事人选择仲裁的应当在专用条款中明确以下的内容：1、请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。在施工合同中直接约定仲裁，关键是要指明仲裁委员会，因为仲裁没有法定管辖，而是依据当事人的约定确定由哪一个仲裁委员会仲裁。而请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可在专用条款中以隐含的方式实现。当事人选择仲裁的，仲裁机构作出的裁决是终局的，具有法律效力，当事人必须执行。如果一方不执行的，另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。如果当事人选择诉讼的，则施工合同的纠纷一般应由工程所在地的人民法院管辖。当事人只能向有管辖权的人民法院起诉作为解决争议的最终方式。

2、答：工期索赔成立的条件：1、发生了非承包商自身的原因的索赔事件；1、索赔事件造成了总工期的延误。 计算方法：

网络图分析法。①由于非承包商自身的原因的事件造成关键线路上的工序暂停

施工：

工期索赔天数=关键线路上的工序暂停施工的日历天数

②由于非承包商自身的原因的事件造成非关键线路上的工序暂停施工：

工期索赔天数=工序暂停施工的日历天数—该工序的总时差天数

比例计算法：①已知部分工程的拖延时间：

工期索赔值=该受干扰部分工程的拖期时间*受干扰部分工程的合同价/原合同价

②已知额外增加工程量的价格：

工期索赔值=原合同总工期*额外增加的工程量的价格/原合同价

3、答：1、招标前的准备工作。确定招标范围，工程报建，招标备案，选择招标方式，编制资格预审文件；2、组建招标工作机构，或者委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标；3、向政府招标投标管理机构提出招标申请书；4、编制招标文件和标底，并呈报审批；5、发布招标公告或发出投标邀请书；6、投标单位申请投标；7、审查投标人资质，告知审查结果；8、向合格投标人发售招标文件及有关技术资料；9、组织投标人踏勘现场并对招标文件进行答疑；10、建立评标组织，制定评标、定标办法；11、接受投标书；12、召开开标会议，审查投标书；13、组织评标，决定中标人；14、向中标人发出中标通知书；15、建设单位与中标签订承发包合同。