建设工程施工合同示范文本-填写范例

26. 工程款（进度款）支付

双方约定的的工程款（进度款）支付的方式和时间： 填写工程款（进度款）支付的具体方式和时间。（如：工程进度款按月结算，每月支付80%的进度款，工程完工验收合格后约定时间付至总造价的85%，工程结算审计后约定时间付至95%，余款扣除保修金后约定时间支付）。 七、材料设备供应 27. 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（１）材料设备单价与一览表不符： 填写材料设备单价与一览表不符时，发包人应承担的责任 （２）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：填写材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，发包人应承担的责任

（３）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符： 填写承包人可代为调剂串换的材料清单 （４）到货地点与一览表不符： 填写到货时间与一览表不符时，发包人应承担的责任 （５）供应数量与一览表不符： 填写供应数量与一览表不符时，发包人应承担的责任 （６）到货时间与一览表不符： 填写到货时间与一览表不符时，发包人应承担的责任

27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法： 填写发包人供应材料设备的具体结算方法 28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人负责采购材料设备的约定： 填写承包人采购材料设备的具体约定及承担责任费用 八、工程变更：

（一） 工程变更的内容和变更价款的确认，可按通用条款有关规定执行；

（二）政府投资项目按《上虞市政府投资项目管理办法》（市政府11号令）和《上虞市政府投资项目变更管理暂行办法》虞政办（2006）234号文件相关规定执行；

1、凡合价金额占合同总价2％以上（含2％）的清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15％的，增加或减少小于15％内（含15％）的工程量按原单价执行，增加或减少大于15％的工程量由承包人参照原单价重新组价，经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并报上虞市审计局国家建设项目专业审计分局审核后执行；

2、工程建设中，当合同内单项工程增加或减少（含取消）时，发现严重不平衡报价时，承包人应结合标底重新组价，经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并报上虞市审计局国家建设项目专业审计分局审核后执行。若双方另有约定，从其约定。

（三）村级集体建设工程的工程变更和结算按照虞政办发（2007）279号《上虞市村级工程建设项目专项审计实施办法》执行。

九、竣工验收与结算： 填写竣工验收的组织单位及工程竣工结算 的程序和时间（如：（1）竣工验收由建设单位组织，并按有关程序执行。（2）竣工验收合格后28天内，由承包人提供完整的竣工结算报告。（3）发包人在收到完整的竣工结算报告后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款的，从第29日起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任，或按通用条款有关规定执行。凡属于政府重大投资项目的工程，必须经专业审计分局审计后方办理工程结算或竣工结算）。 32. 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定： 填写承包人提供完整竣工图纸的套数和时间

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间： 填写中间交工工程的具体范围和竣工时间（如基础工程于某年某月某日交工、主体工程于某年某月某日交工等） 十、违约、索赔和争议 35. 违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 填写发包人不按时支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任： 填写发包人不按时支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：填写发包人无正当理由不支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法

双方约定的发包人其他违约责任： 填写双方约定的发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况及赔偿承包人损失的计算方法或发包人应当支付违约金的数额和计算方法 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 填写因承包人原因不能按照协议约定的竣工时间或工程师同意顺延的工期竣工完成工程的赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额和计算方法

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 填写因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额和计算方法 .如发包人提出质量目标超过合格标准的，或承包人承诺超过发包人要求的，则应明确超过标准的奖罚条款。

双方约定的发包人其他违约责任： 填写承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况及赔偿发包人应当支付违约金的数额和计算方法 37. 争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （１）请 建设行政主管部门 调解

（２）采取第 填写(1) 或(2) 种方式解决，并约定向(1) 填写约定的仲裁委员会名称(如)绍兴仲裁委员会仲裁委员会提请仲裁或向上虞市人民法院提请诉讼。

十一、其他

38. 工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 填写经发包人同意分包的分部分项项工程的名称 分包施工单位为： 填写分包单位名称 39. 不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定： 填写双方关于不可抗力的约定的条件（1、自然灾害，如台风、地震、洪水等，2、社会异常事件，如战争、动乱、政府干预、罢工等）。 40. 保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容： 填写发包人投保的具体内容

发包人委托承包人办理的保险事项： 填写发包人委托承包人办理的保险事项（如：工程一切险） （2）承包人投保内容： 填写承包人投保的具体内容 41. 担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 填写担保方式具体内容（如：某银行提供的某工程的工程款支付） 担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：填写担保方式具体内容（如：履约保证金或某银行提供的某工程的履约）担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项： 填写双方约定的其他担保事项及担保方式和相关责任 46. 合同份数

46.1 双方约定合同副本份数： 填写根据双方需要的副本份数 47. 补充条款： 填写双方协商的其他条款

附件１：

承包人承揽工程项目一览表

单位 建设规工程 模 名称

（M） 2建筑 设备安装内 面积 结构 层数 跨度（米） 容 （元） 期 期 工程造价开工日竣工日