基坑支护承包施工合同

立威山地下车库基坑支护承包施工合同

甲方（发包方）： 河南省华荣聚城建设工程有限公司

乙方（承包方）： 河南福兴建设工程有限公司

2017年4月20日

基坑支护工程施工合同

甲方（发包单位）： 河南省华荣聚城建设工程有限公司 （以下简称甲方） 乙方（承包单位）： 河南福兴建设工程有限公司 （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定， 为明确双方责任和义务，确保工种质量效果根据本工程的具体情况，甲乙双方协 商签订本合同，共同遵守，其条款如下：

第一条 工程概况

（一） 分项工程名称： 立威山地下车库边坡支护工程 （二） 工程地点： 平顶山市开源路南段与轻工路交叉口东南角

第二条 工程承包内容及承包方式

（一）基坑支护方案：乙方按规范和工程具体情况设计基坑支护方案。

（二）工程承包内容：乙方承担基坑支护施工，基坑回填前保修的一切施工及费用。 （三）承包方式：包工包料包机械设备（不含水电费）。

第三条 取费标准及费用结算办法

（一）工程总承包费用。

喷浆价格： 95 元/平方米工作内容包括钢筋网片制作安装喷浆；喷素浆 60 元/平方米工作内容（不包括钢筋网片制作安装）喷浆；锚杆价格： 85 元/米，工作内容包括成孔、锚杆制作安装、注浆；以上价格均为不含税价格；结算办法：喷浆面积按现场实际施工面积测量为准，锚杆数量以实际施工延长米计算。

第四条 工期

（一）本工程施工工期随基坑开挖进度而定约20天。

（二）因下雨、地下隐蔽物、基坑周围环境、工作面等非乙方原因造成乙方停工，工期应相应顺延。

第五条 工程质量标准和保修要求

（一）施工期间质量标准为：基坑方案、有关图纸和相关规范、规程。乙方不按该标准施工时甲方有权下达整改通知或停工通知，乙方负担产生的费用。

（二）基坑竣工验收标准为：满足地下土建施工要求，并通过建筑工程质量监督站及有关部门的检查、验收；基坑影响范围内的周边道路、建筑物不出现损坏；基坑周边管线正常使用或修复后正常使用。

（三）工程资料：以通过建筑工程质量监督站及有关部门的验收为准。

（四）保修要求：基坑出现险情时甲方应迅速通知乙方、乙方无条件进行保修，并负责保修期内基坑支护结构质量安全。并承担因保修不及时和达不到竣工验收标准所造成的损失。基坑保修期为地下室主体完工三个月后。

第六条 工程款预支方式

（一）基坑支护完成并通过甲方组织的验收后，甲方向乙方支付工程款总额的80%。 （二）剩余15%的工程款于2018年春节付款，剩余5%的工程款待地下室回填土完成后一次付清。

第七条 双方责任

一：甲方责任

1.甲方负责提供建筑物底层平面及周边管网图等。

2.甲方负责提供勘探资料（详勘）一份，查明并提供施工现场及周边（施工所能影响的范围内）详细的地下隐蔽物及既有建筑物的情况。

3．甲方应书面提供放线导线的点及高程BM点（或甲方负责测量放线工作）。 4.甲方负责联系临时用水、电，乙方挂表计量交费。 5.甲方负责协调乙方与业主和监理的关系及周边的社会关系。

6.如因乙方原因造成工程无法进行或工期长时间延误，甲方有权更换队伍，并属乙方违约。

（二）乙方责任

1.乙方负责此方案的设计（具有相应资质）。

2.乙方就本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包、分包，服从甲方的领导，遵守甲方制订的项目施工管理等一切制度。

3.严格按照施工图纸、图纸会审纪要、施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量，并接受甲方及相关职能部门的检查、监督及管理，向甲方提交施工范围内完整的技术资料及其他相关施工资料原件。 4.乙方应服从甲方的工作调度及现场管理。

5.乙方负责提供施工组织设计和施工工序技术交底、并按设计和规程要求认真组织施工。

6.乙方应保证施工设备及人员的调配能满足施工的要求，保证在合同工期内完成施工任务。

7.按甲方技术交底要求进行原材料的原验并整理提供施工技术资料。

8.现场文明施工，服从甲方及文明施工的要求。遵守有关安全施工法律、法规及有关规章制度，对进场人员进行安全教育，杜绝安全事故发生。否则，承担相关责任和损失。 9.由于乙方不服从管理，不按设计和规范施工造成的追加工作量、返工损失及基坑塌

方责任自负，并赔偿甲方因此产生的损失及费用。 10.乙方独自承担施工安全及人身伤害责任。

11.乙方在现场基坑开挖时，每一阶段制定一次工期，并报甲方。

12.乙方应及时上报施工组织设计等书面文件，如不及时上报而产生的工程延误等，由乙方负责。

13.乙方应尽力组织人力，设备，材料等，以保证工期。 第八条 违约责任

（一）乙方未在合同工期内完成施工任务，每逾期一天罚款千分之一。

（二）由于乙方不按设计方案和有关规范施工，甲方下达整改通知仍不执行，甲方有

权进行处罚，并且因此造成的基坑塌方责任乙方负责。

第九条 其他

（一）双方约定甲方派 赵晓旭 作为工程代表，乙方派 作为工程代表，双方往来文件资料及签证均需双方工程代表签字，签字后的文件加盖双方公章。 （二）双方需要更换工地代表时应提前三天书面通知对方。 （三）本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。

（四）双方合同纠纷协商不成时任何一方可向平顶山市人民法院提起诉讼。 第十条 附加条款

甲方： 乙方： 甲方法人代表： 乙方法人代表： 地址： 地址： 开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 委托代理人： 委托代理人：