钢筋制作、安装分项工程合同

人每次罚款30元。在生活区不做不雅观之事，如穿三叉裤头，如有发生将给予罚款。

12、乙方必须无条件服从甲方安排的杂工、技工等零时用工，杂工100元/天，技工130元/天。

第六条 工程量的计算约定

1、当月完成工程量按当月已完成并通过验收的实际量计算；

2、本工程实行每月按实际完成量计算进度款，全部完成承包范围和承包内容的全部工作后办理工程结算的制度。上述工程量的计算约定仅作为月进度款的申报依据，不是工程结算。乙方完成合同约定全部承包范围和工作内容后才办理该工程的最终结算。

第七条 乙方工程进度款和工程结算款的申报、审批、支付约定：

1、地下室全垫资，结构封顶后支付地下室工程款的70%给乙方，±0.000以上甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量，每月的30日为计量支付时间，次月30日前支付，乙方所做的工程量必须有现场施工安全、质量以及总工签字后，交有关人员审核确认后，才能付款，每月支付工程款支付已做工程量的70%。

2、乙方完成本合同的全部范围内的承包内容后，按甲方项目经理部要求清理乙方剩余全部材料，整理好机械设备并办完机具入库的手续、人员全部退场10天内向甲方报送已完工程量结算报表和工程结算款申请书，经甲方项目部施工员、片区负责人、安全员、质检员、预算员、材料员、技术负责人、总施工、项目经理审核签字，再交公司主管领导审核确认后10天内向乙方付清扣除处罚款项后的工程结算款的余额。

3、若甲方资金紧张不能按时支付进度款时，乙方需考虑垫资 30 万元资金发放工人工资。

4、甲方有权对乙方已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。

5、在甲方没有拿到建筑公司工程款项时，乙方不准以任何理由向甲方要已做工程款

6、乙方拿工程款，必须提供现场在本公司有身份证复印件的工人工资表，领工资人员必须现场签名、并按手印、核对身份证，经甲方确认后，才能拨付工程款。

7、工程结束时，甲方付完成量70%工程款。剩余工程款在甲方没有拿到建筑公司款项前，乙方不能以任何理由向甲方要钱（如到政府、建筑公司、开发商等地方要所有款项），如果出现这种情况，甲方有权对乙方处以5万元—10万元的罚款。

第 5 页 共 12 页

第八条 违约处罚

1、乙方转包、乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方辞退乙方部分或全部进场人员，有权单方中止本合同，甲方无需向乙方支付任何退场费用和补偿金。乙方必须在甲方辞退书或中止合同通知下达3天内主动组织已被指定退场人员或全部人员退场，并承担造成甲方的经济损失；乙方如不在3天内组织上述的退场人员退场，甲方则按乙方应退场的人数扣现场临建占用及水电使用费每人每天60元；如乙方人员不退场，且闹事，由乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

2、乙方人员不遵守甲方工期、质量、安全、文明施工、材料、机械设备、治安消防等制度规定，乙方必须接受甲方有关违规、违约的处罚。如乙方不执行甲方有关违规、违制的处罚，且乙方人员罢工、停工、闹事造成甲方的一切损失和责任由乙方负责。

3、乙方完成合同规定的承包范围和承包内容的全部工作后3天内向甲方交清所用机械、工具用具并全部人员退出本工程。如不交清机械、工具、用具或不退场，乙方承担一切责任。

4、因乙方劳动力不足而迫误工期，甲方有权采取另行增加人员施工，从乙方已签订的工作量中划出部分另行安排。乙方不得有异议，也无权向甲方提出任何补偿金。乙方已延误的工期甲方将据实际情况予以处罚。

第九条 甲方对乙方管理及人员工资发放的管理约定

1、乙方人员进入甲方施工现场2日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册（如实填写姓名、性别、年龄、籍贯、工种、本工种年限、技术等级、本工程拟定岗位、月或日工资标准），并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。

2、乙方人员进入甲方施工现场前2日内，乙方必须与所有进场人员逐一签订用工合同，明确进场人员的工种、职责、工资待遇、工作时间等，给全部进场人员购买工伤和医疗保险并承担费用，将用工合同、社会保险缴纳资料等交甲方备案。

3、乙方在代领取了员工进度款和结算款的3日内，必须按乙方进场时签订的用工合同所约定的工资待遇向所有员工发放工资，否则承担克扣员工工资的一切责任。

4、本合同签订5日内乙方必须向甲方缴交 万元（小写￥ 元）质量、安全、工期、文明施工保证金，以作为乙方施工过程中违反甲方质量、安全、

第 6 页 共 12 页

工期、文明施工要求和管理制度（规定）的基本赔偿金，如乙方上列保证金不足抵扣乙方应承担的经济责任，乙方同意甲方在乙方进度款和结算款中扣除；如保证金有结余，结余部分甲方在支付工程结算余款时一次付给乙方。

第十条 保险

1、乙方必须为进场工人购买工伤和医疗保险。甲方代购买时保险费用由乙方支付，在工程款中扣回（扣回方法：按进场人数每人每月10元扣回）。发生工伤，费用2000元以内的按规定保险公司不办理赔偿，所发生的医疗费、误工费、生活费、营养费等一切费用，由乙方承担（此费用已包含在承包单价内）；2000元以上的按保险规定赔付，超出保险公司赔偿的部分医疗费、误工费、生活费、营养费等一切费用，由甲乙双方共同承担，乙方承担30%费用（此费用已包含在承包单价内），甲方承担70%费用；如因乙方未及时办理工伤和医疗保险的购买或停止购买，而造成无法理赔或保险费用无法扣回等所有一切经济责任，则由乙方完全承担。

2、保险事故发生时，甲方和乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。 第十一条 不可抗力

1、因台风、暴雨、地震、水灾、火灾、战争、停水、停电或该工程建设单位指令该工程停建、缓建等不可抗力因素造成甲乙双方停工、窝工或停建的损失由甲乙双方各自承担。

2、因台风、暴雨、地震、水灾、火灾延误的工期顺延，由此造成乙方所作工程需返工，甲方根据需返工的范围、返工的工程量的实际情况给予乙方适当签证补助。

3、不可抗力造成停工，甲、乙双方在5工作日内计算、核清乙方已完工的工作量。在甲方及时发放乙方工程款后3日内，乙方自行离场，合同自行终止。乙方不准以任何理由向甲方索取任何赔偿。

第十二条 本合同甲乙双方签字盖章，乙方向甲方交保证金后生效，乙方完成本合同承包范围、承包内容的全部工作，并完成工程结算、付清工程款项后自行失效。

第十三条 本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，均具有同等法律效力。 第十四条 履行本合同发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成向当地人民法院提请诉讼。

以下无正文 附：1.专用条款 2工程质量管理细则

第 7 页 共 12 页

甲方： 代表（签名）： 有效证件（签名）：

乙方： 代表（签名）： 有效证件（编号）：签订日期： 年 月 日 合同签订地点：

第 8 页 共 12 页